PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA  DI UNO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  CON PERMUTA DI N.2 SCUOLABUS USATI 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1)  - Oggetto dell'appalto e caratteristiche del mezzo.

L’appalto ha per oggetto della fornitura di uno scuolabus per il servizio dei Trasporti Scolastici per gli alunni della scuola dell’obbligo,  nuovo di fabbrica, di prima immatricolazione,  avente le caratteristiche indicate nell’art. 4 del presente capitolato e la permuta di n.2 scuolabus targati:  BH543FM e FIM48103;
Il prezzo dello scuolabus deve intendersi “chiavi in mano” e altresì comprensivo, oltre che della dotazione di serie, degli allestimenti e degli optionals specificamente richiesti, nonché delle spese di trasporto,  immatricolazione, iscrizione alla motorizzazione e di messa in strada.

Art. 2) - Ammontare dell'appalto

L'importo stimato della fornitura posto a base di gara è di €. 67.500 oltre IVA 22%. Tale importo è da intendere puramente indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione appaltante.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
L’appalto prevede la permuta di n.2 scuolabus usati  per i quali il valore minimo richiesto è di Euro 1.500,00 importo stimato

Art. 3)  - Procedura di aggiudicazione.

La procedura di appalto sarà svolta tramite il sistema START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana). L'aggiudicazione dell'appalto si terrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016. L'offerta economica sarà determinata dalla differenza tra l’importo offerto per la fornitura del nuovo scuolabus dall’impresa concorrente pari o inferiore rispetto ad € 67.500,00 oltre IVA posti a base di gara e l’importo offerto per il ritiro degli  scuolabus usati pari o superiore a € 1.500.00 oltre IVA posti a base di gara.

La ditta aggiudicataria rimarrà vincolata alla propria offerta per il periodo di centottanta giorni decorrenti dalla data della gara.

Art.4) Caratteristiche tecniche del veicolo

Lo scuolabus dovrà rispondere ai seguenti requisiti di carattere generale:

a.	essere omologato in conformità alle norme di legge italiana ed europea ed ai regolamenti attualmente in vigore per l’uso cui è destinato;

b.	essere progettato e costruito per conseguire i più alti livelli d'affidabilità e sicurezza dei vari componenti, inclusa la carrozzeria;

c.	avere il marchio CE;

d.	avere una verniciatura esterna eseguita a perfetta regola d’arte;

e.	essere con guida a sinistra;

Inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

•	Posti a sedere  minimo  n. 30  per alunni + n.2 per accompagnatori + n.1 posto per l’autista;
•	Lunghezza max m. 7,400; 
•	Larghezza max. m. 2,00; 
•	Motore : anteriore,  6 cilindri a gasolio common reil cilindrata pari ad almeno 3.000 cc,  potenza massima pari ad almeno 190 cv,  rispondente alle normative CEE  EURO 65 EEV in materia di emissioni.
•	Cambio meccanico almeno 6 marce + retromarcia;.
•	Impianto frenante idraulico rispondente alle normative CE;
•	Freni a disco sull’asse anteriore e posteriore;
•	ABS sistema antibloccaggio freni; 
•	ASR sistema  hill-holder di agevolazione ripartenze in salita;
•	Ripartitore di frenata  in base al carico;
•	Rallentatore elettromagnetico TELMA;
•	Trazione sull’asse posteriore con ruote gemellate;
•	Servosterzo, idroguida;
•	Regolazione del volante in altezza;
•	N. 1 Porta  passeggeri  roto-traslante a comando elettrico azionabile dal posto di guida alzacristalli elettrico ;
•	N. 1 porta autista a battente  con  alza-cristallo elettrico con funzione porta di emergenza a norma;
•	Porta posteriore a due battenti;
•	Rampa salita passeggeri  con 3 gradini interni fissi ribassati;
•	Vetri porta posteriore dotati di resistenza elettrica antiappannamento
•	Specchi retrovisori termici regolabili dal posto di guida;
•	Parabrezza  riscaldato;
•	Climatizzatore automatico posto guida;
•	Botola di sicurezza al tetto;
•	Riscaldamento vano passeggeri e posto guida ;              
•	Sedili  per alunni,  tutti fronte marcia, di materiale plastico con cinture sicurezza (DM 1.4.2010); 
•	Sedile conducente molleggiato, regolabile in base al peso dell’autista;
•	Finestrini passeggeri tutti apribili nella parte superiore;
•	Cronotachigrafo;
•	Estintore;
•	Ruota di scorta e attrezzi;
•	Illuminazione interna  a led;
•	Cassetta pronto soccorso;
•	Impianto e installazione  autoradio con altoparlanti e antenna;
•	Fari fendinebbia anteriori e retronebbia; 
•	Chiusura centralizzata
•	Verniciatura Colore giallo e scritte laterali: “Comune di Vaglia”;

•	Autoradio
•	Catene da neve a montaggio rapido di alta qualità.

Art. 5 Caratteristiche veicoli da ritirare

1.	Scuolabus  IVECO CACCIAMALI  Targa BH543FM  KW 90 posti n. 29 alimentato a gasolio  immatricolato il 12.01.2000  Km. 315.000 si tratta di scuolabus adibito anche a Trasporto Pubblico Locale . Ultima revisione del  12.09.2014.
2.	Scuolabus  IVECO  DAYLI Targa FIM48103  posti n. 29  alimentato a gasolio immatricolato il 16/09/1992  Km. 260.000,00. Revisionato.

Gli scuolabus usati vengono venduti  senza garanzia.
Si allegano alla presente, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato copia delle carte di circolazione e documentazione fotografica.

Art. 6) - Ordine di fornitura.

L’ordine relativo alla fornitura dell’ autoveicolo sarà trasmesso all’aggiudicatario, mediante PEC,  dopo l’approvazione della determina di aggiudicazione. Da tale giorno decorreranno i termini di consegna previsti dal successivo articolo.

Art. 7) - Modalità e termine per la consegna.

Lo scuolabus dovrà essere consegnato omologato ed immatricolato e fornito di tutta la documentazione tecnica, schemi e schede necessari pere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La consegna dell’autoveicolo deve essere effettuata massimo entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell’aggiudicazione definitiva.
La modifica al termine della consegna  è consentita solo per cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e espressamente accettate dal Comune, tale richiesta, trasmessa mediante lettera raccomandata,  dovrà pervenire entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento.

Art. 8) - Conformità dello scuolabus.

A consegna avvenuta il Comune si riserva di verificare,  entro i 20 giorni successivi alla consegna dello scuolabus, le caratteristiche tecniche per constatare che esse siano conformi a quanto richiesto.
Nel caso che imperfezioni e/o difformità della macchina e/o dell’attrezzatura dalle caratteristiche richieste risultino all’evidenza o emergano da verifiche di collaudo,  il Comune ha il diritto di respingere, e la ditta ha l’obbligo di ritirare, il bene che all’atto della consegna risultasse di caratteristiche diverse da quelle previste nel presente capitolato o, per altre ragioni, inaccettabile o difettoso o malfunzionante. La ditta, in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione della macchina e/o dell'attrezzatura, nel termine che gli verrà indicato con lettera di contestazione, con altra corrispondente alla qualità stabilita. In caso di mancata o ritardata sostituzione, il comune si riserva la facoltà di noleggiare una attrezzatura simile per l’espletamento del servizio con spesa a totale carico della ditta, che non potrà fare opposizioni o sollevare eccezioni sull’attrezzatura così noleggiata.
Trascorsi i 20 (venti) giorni dalla consegna lo scuolabus si intende accettato, salvo eventuali contestazioni, come indicato nel paragrafo precedente, senza alcuna ulteriore formalità, da tale data decorreranno i termini della garanzia e del  pagamento del corrispettivo.

Art.  9) - Garanzia.

La macchina e la relativa attrezzatura dovrà essere garantita per un periodo minimo di 24  (ventiquattro) mesi decorrenti, in caso di  positivo esito delle verifiche,  dal 20° giorno dalla  data di consegna  del mezzo. Durante tale periodo l’impresa ha l’obbligo di intervenire per eliminare, a propria cura e spese, difetti, malfunzionamenti e guasti dovuti ad errato montaggio o in progettazione o a qualità scadenti di materiali, entro il termine di 12 ore, decorrenti dal ricevimento della lettera di notifica dell’inconveniente rilevato, inviata a mezzo telefax o e-mail.  Per tali interventi la ditta aggiudicataria s’impegna al prelevamento, al trasporto presso la propria officina ed alla riconsegna della macchina a propria cura e spese. Per casi di ritardo ad intervenire o di mancato intervento, il Comune ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo alla ditta inadempiente o a noleggiare una macchina simile per l’espletamento del servizio con spesa a totale carico della ditta.
La ditta ha comunque l’obbligo di intervenire adottando ogni accorgimento utile per porre il Comune in grado di non interrompere i propri servizi cui la macchina è destinata. 

 Art. 10) - Modalità di pagamento

Il  pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità contributiva, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Art. 11) - Penalità.

Nel caso di ritardo nella consegna o nella messa in funzione della macchina debitamente attrezzata la ditta è soggetta alla penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna.
Nel caso di manchevolezze o deficienze della macchina e/o dell’attrezzatura  o per difetti accertati nel periodo di garanzia che ne impediscano il funzionamento o comportino modifiche sostanziali alla macchina e/o attrezzatura, la ditta è soggetta alla penale giornaliera di €. 200,00 per il periodo decorrente dalla data di ricevimento della lettera di notifica dell’inconveniente rilevato, inviata a mezzo telefax o e-mail.
Nel caso di ritardo o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione nel periodo di garanzia la ditta è soggetta alla penale di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo, oltre all’eventuale risarcimento del danno per il mancato funzionamento della macchina e/o l’attrezzatura. 
La penalità può essere addebitata sulla cauzione.

Art. 12) - Validità dell’offerta.

La validità dell’offerta deve intendersi in 180 gg. decorrenti dalla data della gara.

Art. 13) - Garanzie

Le garanzie richieste sono le seguenti:

Garanzia provvisoria del pari al 2% dell’importo complessivo stimato posto a base d’asta dell’appalto, di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00centesimi), costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari  iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, o assegno circolare. La garanzia, se costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della cauzione dovrà essere di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.

Prima della stipula del Contratto, l’aggiudicatario deve costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo dell’appalto determinato in base al prezzo di aggiudicazione. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell’impresa aggiudicataria.
La cauzione può essere costituita  mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dove prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere comunque valida fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, da parte del Comune, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
L'importo delle garanzie è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, deve essere prodotta copia della certificazione sottoscritta dal legale rappresentate accompagnata da documento di identità dello stesso.

Art. 14) - Obbligatorietà dell’offerta.

La ditta, con la presentazione dell’offerta  è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la fornitura nei termini e nei modi previsti dal presente capitolato.
Per  il Comune  il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

Art. 15) - Oneri a carico della ditta appaltatrice

Oltre a tutti gli oneri specificati nel presente capitolato sono a carico della ditta fornitrice e compresi nel prezzo i seguenti oneri generali:
•	Il trasferimento dell’ automezzo franco sede del Comune di Vaglia.
•	L’immatricolazione, la messa su strada e qualsiasi altro onere conseguente all’acquisizione del veicolo ceduto al Comune.
•	Le spese contrattuali (registrazione,bolli, ecc..).
•	Il ritiro, a proprie spese dei mezzi  usati, e  le eventuali  spese accessorie.

Art. 16) - Divieto di cessione di contratto e di credito
E’ vietato alla ditta aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura degli scuolabus, senza il consenso e la formale approvazione dell’amministrazione, pena l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione degli scuolabus previsti dal contratto, senza espressa autorizzazione dell’amministrazione.
Art. 17) - Risoluzione del contratto

Il Comune di Vaglia potrà risolvere il contratto per violazioni di legge e gravi inadempienze contrattuali dell' aggiudicatario.

ART. 17) - RISERVATEZZA

L’aggiudicatario è tenuto a mantenere  riservati e non divulgare a terzi estranei i dati da Lui conosciuti nell’ambito dello svolgimento del servizio se non nelle forme consentite dalla legge. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad utilizzare esclusivamente per le finalità di gestione del presente appalto i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del Regolamento U.E 2016/679 del 27/04/2018, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 18) - RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente contemplato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore

ART. 19) - TRACCIABILITÀ 

E’ fatto obbligo ai concorrenti di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  Legge n. 136/2010. 

Art. 21) - Foro competente
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente il foro di Firenze.

ART. 22) - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è la responsabile del
Settore VI Gabriella Bonini, tel. 0555002454 – mailto: g.bonini@comune.vaglia.fi.it